Rechtsprechung
OLG Naumburg, 07.03.2019 - 2 U 47/18 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2019,44491) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (6)
- openjur.de
- Rechtsprechungsdatenbank Sachsen-Anhalt
Umspannwerk
§ 631 Abs 1 BGB, § 649 S 2 BGB vom 23.10.2008
VOB-Vertrag: Zusätzliche Vergütung für die Einholung von Analysen zum Schadstoffgehalt des Abbruchmaterials; Anforderungen an die Darstellung von Baubehinderungstatbeständen - rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Umspannwerk
- rechtsportal.de
BGB § 631 Abs. 1 ; BGB § 649 S. 2
Berechnung eines vorzeitig beendeten Pauschalpreisvertrages über Rohbauarbeiten - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Auftraggeber muss Angaben zur Kontamination und Entsorgung machen!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Halle, 25.04.2018 - 1 O 2/18
- OLG Naumburg, 07.03.2019 - 2 U 47/18
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 141/03
Anforderungen an den Nachweis einer Behinderung des Auftragnehmers; Vereinbarung …
Auszug aus OLG Naumburg, 07.03.2019 - 2 U 47/18
Ist ein Auftragnehmer mangels einer ausreichenden Dokumentation der Behinderungstatbestände und der sich daraus ergebenden Verzögerungen zu einer den Anforderungen entsprechenden Darstellung nicht in der Lage, geht das grundsätzlich nicht zu Lasten des Auftraggebers." (vgl. BGH, Urteil v. 24.02.2005, VII ZR 141/03, BGHZ 162, 259, in juris Tz. 13;… vgl. auch Frechen in: Werner/Pastor, Der Bauprozess, 16. Aufl. 2018, Rn. 2333 m.w.N.).